水岸帝景小区整体监控改造工程招标公告

当前，水岸帝景小区视频监控硬件及系统因使用寿命等原因故障频发，经多次维修问题仍无法彻底解决，对小区安全管理产生重大安全隐患。为保障小区及业主生命财产安全，特此招标处理。

      一、招标人名称：******委员会

      二、招标项目名称：******委员会小区整体监控改造工程招标项目

      三、招标须知：

       1、采用邀请招标的方式，******委员会组建评标小组，采用综合评分法。

2、评标方法

本项目采用综合评分法：在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选投标人或者中标投标人。

******委员会对投标文件初审合格的投标人进行综合评分，投标人的综合得分为技术、商务和价格部分的总计分，得分采用百分制。

******委员会将综合得分最高的投标人（综合得分相同时，价格低者优先；综合得分和价格相同时，技术得分高者优先；综合得分、价格与技术得分都相同的，抽签确认）作为中标候选人。

（3）如本次参与投标的单位不足3家导致无法比价或评标，但经评审小组认定剩余有效单位的价格和方案仍然具有竞争力的，本次招标可以继续进行，否则本次招标失败，重新组织招标。

      3、报价超过44万元视为废标。

       4、中标人需在合同签订后60日内（不含法定节假日）完成供货和安装竣工交付。

       5、费用来源：使用小区公共经营性收益进行支出。

       6、争议解决：在投标、评标等过程中，如出现争议以及重要的未尽事宜，以业委会的会议集体决策确定。

       7、投标人一旦参与本次招标活动，即视为接受本招标文件的所有内容，如有任何异议，均因在法定时间内提出。

      四、招标项目概况：

      1、水岸帝景小区整体监控改造工程，包含监控改造（含高空抛物）、综合布线、旧设备拆除、系统调试、消控室改造、休息室机房迁移等，工期为2个月（不含法定节假日）******服务中心，需要资料勘察当天也可提供；

2、根据调研和摸排，初步确定拟接入视频监控路数约150个，涉及负一层车库室内、负2层车库室内、电瓶车停放区域、坡道车库出入库区域、垃圾分类投放点、电梯大厅1楼、电梯大厅2楼、电梯大厅负2层楼、电梯内部区域、2楼花园、楼顶监控、小区路面、大门、停车等14处位置（以实际情况为准）；

      3、结合本次项目建设要求，本次施工包括管理系统平台、监控前端、监控配套传输网络、客户端/监控中心；

      4、竞标单位报价采用包干制，即按照本次招标要求，完成本项目，其他不再另计费用；

      5、付款方式：本项目材料进场支付50%；工程完结，整体竣工验收合格后支付50%；本项目质保期为期2年，自竣工验收之日起算。 

      五、投标人资质要求：

（1）资质要求: 具有有效的企业法人/单位负责人营业执照。

（2）业绩要求: 近3年内（自2021年11月1日至相应截止日期间）（以合同签订时间为准）具备不少于3个视频监控或安防系统相关业绩，合同总金额不少于人民币60万元。

（3）信誉要求: 近三年内（自2021年3月1日至响应截止日期间）供应商及其法定代表人、拟委派项目负责人无行贿犯罪行为（查询结果以中国裁判文******法院判决书判决日期为准）【查询方式：高级检索?全文检索（分别检索供应商、其法定代表人、拟委派项目负责人）?案由（供应商选择“单位行贿”，法定代表人和拟委派项目负责人选择“行贿”）?裁判日期（至少为要求查询开始时间至本公告发出之日）】。

（4）其他要求：本项目要求投标人满足以下人员要求： 1）本项目需要投标人有良好的企业信用等级，投标人提供3A以上企业信用等级证明；2）本项目中，投标人企业派往项目实施现场的人员需要是高级工程师（信息技术方向）， 且人员证明材料须提供相应人员2024年最近两个月的社保证明，社保缴纳单位须为投标单位；未按要求提供证明材料的视为不满足要求。3）投标人企业需要有互联网数据中心业务、互联网接入服务等业务的经营许可证。

（5）与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人不得参加本项目采购活动的；单位负责人为同一个人或存在控股、管理关系的不同单位不得参加同一标段（包件）采购活动的。     

 六、踏勘须知：

      地点：浙江省杭州市上城区钱潮路10号水岸帝景小区。

      各竞标单位自行与小区物业联系踏勘。

七、报名须知：

报名事项一：整体视频监控升级改造施工单位推荐报名。

******居民及熟人能推荐上述要求的施工单位前来业委会报名，商谈竞标维修施工。报名的施工单位应提交企业情况介绍（包括近一年施工的单位及合同文本），需填写竞标填报表，报名后的7个工作日内须提供必要的施工方案资料交到业委会，业委会将组成评审组对推荐单位的资料进行评审并择优选定施工单位。按照行业内规则，对于前期积极参与配合招标事项的单位，在综合得分同等分数情况下优先采用。

报名事项二：整体视频监控升级改造施工单位施工方案评审员报名。

欢迎有这方面特长的热心业主前来报名（提供姓名、房号、电话号码）参加评审组。

以上二项报名日期为本月18日至22日止，报名时间为：上午10:00～12:00时，下午1:30～16:30时；报名地址：水岸帝景物业前台，联系电话：******，逾期不再受理。

      1、因情况特殊，相关投标单位须于2024年11月25日******办公室，过期无效。

      2、投标文件一式两份，须加盖印章，复印无效。

      3、投标文件须包含：①公司营业执照、相关资质等；②整体报价文件；③其他相关的资料。

4、开标时间：2024年 11 月26 日，在小区物业会议室现场开标。

******委员会

2024年11月17日

附件：

水岸帝景小区整体监控改造工程招标公告(1).docx 修改1(2).docx